LEVERINGSVOORWAARDEN EYES ON MEDIA BV

 

   Artikel 1. Definities en geldingsbereik

A.  Onder Eyes on Media wordt verstaan: Eyes on Media BV, gevestigd te Amsterdam Zuidoost, alsmede de aan haar gelieerde bedrijven.

B.  Onder wederpartij wordt verstaan: degene die een overeen­komst aangaat met, een offerte aanvraagt bij of een order plaatst bij Eyes on Media, dan wel degene aan wie Eyes on Media een aanbod doet.

C.  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, dien­sten/leveranties/werkzaamheden verricht door en overeenkom­sten geslo­ten met Eyes on Media. De toepasselijkheid wordt door de wederpartij aanvaard door het vragen van een offerte, het geven van een opdracht en/of door het sluiten van een overeen­komst, en voorts door iedere andere handeling waaruit kan worden afgeleid dat een overeenkomst is aange­gaan.

Een verwijzing door de wederpartij naar welke andere alge­mene voor­waar­de dan ook wordt door Eyes on Media niet aan­vaard.

D.  Onder werkdag wordt verstaan: een kalenderdag, niet zijnde een (door gebruik, door overheid of door CAO voorgeschreven) rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet individuele vrije dag. Werkdagen zijn onwerkbaar indien door omstandigheden, niet voor reke­ning van Eyes on Media komende, minstens 5 uren door het grootste deel van de mensen of machines niet kan worden gewerkt. Voor halve werkdagen geldt hetzelfde met dien verstande dat i.p.v. 5 uren 2 uren wordt gelezen.

E.  Onder stelpost wordt verstaan: in de aannemingssom begrepen bedragen, genoemd in de overeenkomst, en die zijn bestemd voor het aanschaffen en/of verwerken van materialen dan wel voor het verrichten van werkzaamheden die op het moment van overeenkomst niet voldoende zijn bepaald en die nadere invulling vereisen.

F.  Onder aanneming van werk wordt eveneens verstaan aanneming van werk in regie, tenzij uit de strekking of aard van de bepaling het tegendeel blijkt.

 

   Artikel 2. Consumentenbepalingen

Wanneer de wederpartij een natuurlijke persoon betreft, die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, dan gelden deze voorwaarden onverkort, behoudens de bepa­lingen die in strijd zijn met het bepaalde, opge­somd in de artt. 6:236 en 6:237 BW, zoals o.a. te noemen de risicore­geling voor loon- en prijsstijgingen. In deze gevallen geldt het bepaal­de in genoemde artike­len van het burger­lijk wet­boek.

 

   Artikel 3. Aanbieding, overeenkomst en prijs

A.  Alle aanbiedingen zijn vrijblij­vend en gebaseerd op de bij aanvrage verstrekte gegevens. Zij zijn gebaseerd op de per aanbie­dingsdatum gelden­de prijzen, tarieven, honora­ria, etc. Tenzij daarop anders aangegeven worden offertes 30 dagen gestand gedaan.

B.  Orders worden geaccepteerd onder het voorbe­houd dat de vereiste vergun­ningen, ontheffingen, goedkeu­ringen etc. worden afgege­ven. Zij zijn pas bindend wanneer accep­tatie ervan schriftelijk is medegedeeld, dan wel wanneer uit enige handeling van Eyes on Media blijkt dat een overeen­komst tot stand is gekomen.

C.  Tenzij anders is overeengekomen gelden alle prijzen exclu­sief omzet­be­lasting en heffingen van over­heidswe­ge, waaronder parkeergelden.

D.  Indien zich prijsverhogingen c.q. tariefswijzigingen voor­doen, al dan niet wegens voorschriften van overheidswege, behoudt Eyes on Media zich het recht voor het prijsverschil door te bere­kenen, ook al ge­schiedt dit alles ten gevolge van een reeds bij aanbie­ding te voorziene omstan­dighe­id.

E.  Wanneer geen overeenkomst volgt uit een door Eyes on Media op aan­vraag van de weder­partij uitge­brachte offerte is zij gerechtigd de kosten die ver­bonden zijn met het uit­brengen van die offer­te aan de weder­par­tij door te berekenen. De wederpartij is ver­plicht de offerte aan Eyes on Media te retourneren.

F.  Wanneer de wederpartij bij de overeenkomst een besloten of een naamlo­ze vennootschap in oprichting betreft, dan blijven de oprichters c.q. venno­ten ook na bekrachtiging van de rechtshandeling door de opgerich­te ven­nootschap hoofdelijk aansprakelijk jegens Eyes on Media.

G. Verkoop of terbeschikkingstelling aan een derde door de wederpartij van het te bewerken object na opdrachtverlening doch voor of tijdens de uitvoering, heeft geen gevolgen voor de overeenkomst.

H.  Eyes on Media is gerechtigd derden in te schakelen voor de uitvoe­ring van de overeen­komst.

 

   Artikel 4. Wijziging van de order

A.  Een wijziging in de order dient tijdig en schri­ftelijk te geschie­den. Zij zal pas gevolgen hebben wanneer de acceptatie ervan door Eyes on Media schrif­telijk is beves­tigd, dan wel indien acceptatie blijkt uit enige handeling van Eyes on Media. Hogere kosten voortvloeiende uit een dergelijke wijziging komt voor reke­ning van de wederpar­tij.             

B.  Een mondelinge wijziging in de order is geheel voor rekening en risico van de wederpartij. Reclames daaromtrent worden niet geaccepteerd.

C.  Mocht tijdens de uitvoering van het werk blijken dat het, deels of geheel, door onvoor­ziene omstandigheden slechts gewij­zigd kan worden uitgevoerd, dan treedt de partij die daarmee het eerst bekend wordt in overleg met de andere, waarbij in ieder geval de financiële consequen­ties worden besproken. Verrekening n.a.v. deze wijzi­ging vindt, bij aanneming van werk, plaats op basis van meer- of minder­werk.

 

Artikel 5. Annulering en schorsing

A.  Gehele of gedeel­te­lijke annule­ring van de order maakt de wederpartij schade­plich­tig jegens Eyes on Media voor alle kosten die voor de uitvoe­ring van de order reeds zijn ge­maakt, onver­minderd het recht van Eyes on Media de weder­partij aan te spreken wegens omzet- en winst­derving.

In geval van aanneming van werk heeft Eyes on Media recht op de aanneem­som, vermin­derd met de door haar bespaarde kosten, doch vermeerderd met de kosten die zij ten gevolge van  de beëindiging heeft moeten maken.

B.  Bij annulering worden alle nog niet opeisbare vorderingen van Eyes on Media op de wederpartij terstond opeisbaar.

C.  Ingeval van aanneming van werk is de weder­partij, als opdrachtgever, bevoegd het werk geheel of gedeeltelijk te schorsen. Alle kosten die hieruit voor Eyes on Media voortvloeien dienen aan haar te worden ver­goed. Te treffen voorzieningen worden als meerwerk be­schouwd. Voor schade die gedurende deze schorsing aan het werk ontstaat kan Eyes on Media geen aansprakelijkheid accepteren.

D.  Bij een schorsingsperiode van langer dan 14 dagen kan Eyes on Media een beta­ling vorderen, evenredig aan het reeds uitgevoerde gedeelte. Materialen en (hulp)stoffen, door Eyes on Media betaald en op het werk aangevoerd, worden hierin meegeno­men. Bij schorsing van langer dan een maand kan Eyes on Media het werk beëindigen. Alsdan wordt overeenkomstig het eerste lid afgerekend.

E.  Wanneer uitvoering van het werk onmogelijk is geworden door teniet­gaan of verloren gaan van de te bewerken zaak, zonder dat dit Eyes on Media kan worden toegerekend, is Eyes on Media gerechtigd op grondslag van de ver­richte arbeid en gemaakte kosten een evenredig deel van de aanneemsom aan de wederpartij in rekening te brengen. Bij opzet of grove schuld van de wederpartij is Eyes on Media gerechtigd tot een bedrag, berekend overeenkomstig het eerste lid.

 

   Artikel 6. Verplichtingen en risico’s van de wederpartij

A.  Wanneer de wederpartij de overeenkomst niet, niet geheel, of niet goed nakomt, dan wel het aannemelijk is dat dit het geval zal zijn, is zij reeds door dat feit in verzuim.

B.  Iedere tekortkoming van de wederpartij in de nakoming van haar ver­plichtingen, waaronder de betalingsverplich­ting, geeft Eyes on Media het recht de uitvoering van de overeenkomst, waaronder afgifte van zaken, op te schorten, dan wel de overeenkomst ontbon­den te verkla­ren, on­verminderd het recht ge­maakte kosten, alsmede schade, waaron­der wegens gederfde winst, de weder­partij in rekening te bren­gen, onver­minderd haar recht nakoming te verlangen. Eyes on Media is niet aanspra­kelijk voor schade aan het werk, voortvloei­ende uit bedoelde opschor­ting.

C.  Alle schaden en kosten voor Eyes on Media, die voortvloeien uit vertraging aan de zijde van de wederpartij, zijn geheel voor rekening van laatst­genoemde, ongeacht of er sprake is van over­macht aan dier zijde.

D.  De wederpartij verplicht zich Eyes on Media alle benodigde informa­tie te ver­schaffen, noodzakelijk voor de uitvoering van de overeen­komst, en vrijwaart Eyes on Media voor alle schade, alsmede voor aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook gedaan.

F.  De wederpartij draagt ervoor zorg dat Eyes on Media, bij werkzaamheden op locatie, tijdig kan beschikken over:

- alle benodigde gegevens en goedkeuringen, (waaronder vergunningen, ontheffingen en beschikkingen);

- (toegang tot) het object, gebouw, e.d. waar de overeenkomst betrekking op heeft;

- voldoende gelegenheid voor aan-, afvoer en opslag van (hulp)stoffen, materialen, werktuigen, etc.;

- voldoende elektriciteits-, gas- en wateraan­sluit­punten alsme­de pers­lucht;

G.  Bij werkzaamheden buiten het bedrijf van Eyes on Media zijn elektriciteit, water en gas zijn voor rekening van de wederpartij.

H.  Heffingen, stortgelden, opslagkosten en alle andere kosten, door Eyes on Media gemaakt om de zaken af te voeren of op te slaan, al of niet voorzien, zijn voor rekening van de weder­par­tij. Eyes on Media is gerechtigd de kosten voor het verkrijgen van vergun­ningen, onthef­fin­gen, alsmede andere noodzakelijke kosten voor het plaatsen of trans­porteren van bedoelde zaken aan de wederpar­tij door te bereke­nen.

I. Materialen en gereedschappen zijn, ook indien in eigendom bij Eyes on Media of een door haar ingeschakelde derde, voor risico van de wederpartij zodra zij zich op het werk bevinden.

J. Indien door omstandigheden die niet voor rekening en risico van Eyes on Media komen, waaronder weersomstandigheden, ten behoeve van de werkzaamheden door Eyes on Media van derden gehuurde materialen enige tijd ongebruikt blijven, blijft Eyes on Media gerechtigd zijn kosten terzake aan de wederpartij door te berekenen, inclusief eventueel overeengekomen opslag.

K. Indien de wederpartij Eyes on Media opdraagt volgens een bepaalde werkwijze dan wel volgens bepaalde tekeningen te werken, vrijwaart hij Eyes on Media voor aanspraken van derden verband houdende met inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van die derden.

L. Wederpartij zal ervoor zorgdragen dat Eyes on Media onbelemmerd de werkzaamheden kan aanvangen en voortzetten. Noodzakelijk te plegen voorbereidingshandelingen die niet uitdrukkelijk zijn overeengekomen worden aan de wederpartij doorberekend.

 

   Artikel 7. Verplichtingen en risico’s van Eyes on Media

A.  Alle leveringstermijnen worden bij bena­de­ring en naar beste weten opgegeven. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn zij niet bindend en is Eyes on Media door overschrijding ervan niet schadeplichtig. Een overeenkomst m.b.t. aanneming van werk bepaalt de datum van aanvang en de duur van het werk.  Indien Eyes on Media niet op de overeengekomen datum begint dan wel het werk niet voortzet, kan de wederpartij haar middels een aangete­kend schrijven sommeren binnen zeven werkdagen het werk aan te vangen c.q. voort te zetten. Indien Eyes on Media daaraan niet binnen 7 werkdagen na ontvangst van de sommatie voldoet is de weder­partij gerechtigd het werk door een derde uit te laten voeren c.q. voort te laten zetten. De meerkos­ten die daarmee gepaard gaan komen, mits binnen redelijke grenzen en tenzij er sprake is van overmacht aan de zijde van Eyes on Media, voor rekening van Eyes on Media.

B.  Eyes on Media wijst de wederpartij op onvolkomen­heden in door of namens deze voorgeschreven werk­wijzen, en in voorge­schreven of ter beschikking gestelde materialen en/of zaken, enkel voor zover Eyes on Media deze onvol­ko­menheden kende of behoorde te kennen.

 

   Artikel 8. Materialen en (hulp)stoffen

A.  Eyes on Media gebruikt stoffen en materialen van goede hoedanig­heid, ge­schikt voor hun bestemming. Door de wederpartij ter beschikking gestelde of voorge­schreven stoffen en materia­len worden geacht te zijn goedge­keurd en geschikt te zijn voor hun bestem­ming. Eyes on Media is nimmer aansprakelijk voor gebreken voortvloeiende uit het gebruik van dergelijke materialen c.q. voor vertragingen daaruit voortvloeiende. Meerwerk eruit voortvloeiende wordt aan de wederpartij doorberekend tegen de normaal geldende tarieven.

B.  Tenzij anders overeengekomen geldt dat bouwstoffen en materialen die uit het werk komen door de wederpartij worden opgeslagen/afgevoerd. Indien Eyes on Media zorgdraagt voor opslag/afvoer, dan is dat voor reke­ning en risico van de wederpartij.

C.  Vervanging van door de wederpartij voorgeschreven of goedgekeurde materialen is voor haar rekening en risico. Evenzo is voor dier rekening de schade als gevolg van door de wederpartij of door derden in opdracht van de wederpartij uitgevoer­de werkzaamheden of verrichte leveringen

 

            9. Technische eisen

Door de wederpartij te stellen technische eisen aan de te leveren zaken, afwijkende van de normaal in Nederland gelden­de, dienen uit­drukkelijk bij het aangaan van de overeenkomst aan Eyes on Media kenbaar te worden gemaakt.

 

            10. Modellen/monsters 

A. Door Eyes on Media getoonde of verstrekte monsters of voorbeel­den betref­fen slechts aanduidingen. Tenzij uitdrukke­lijk over­eengekomen dat exact conform dat voorbeeld of monster wordt geleverd zijn afwij­kingen van deze toegestaan.

B. Slechts indien de afwijking tussen het getoonde monster en hetgeen geleverd zo wezenlijk is dat het geleverde niet de eigenschappen bezit die partijen op basis van het monster toekenden, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden, doch dit kan in geen geval enige aan­sprakelijkheid van Eyes on Media tot gevolg hebben verder strek­kende dan restitutie van reeds terzake betaalde factuurbe­dra­gen.

 

            11. Afnameverplichting 

A. Indien de wederpartij de door haar bestelde zaken niet afneemt op het moment dat deze haar conform de overeenkomst worden aangeboden, of, bij een levering op afroep, na het ver­strijken van de termijn voor afname in de overeenkomst opgeno­men, dan wel indien de wederpartij Eyes on Media geen, onvol­doen­de of onjuiste instructies geeft omtrent levering of plaats van aflevering, worden de zaken voor rekening en risico van de wederpar­tij opgeslagen. Alle daaruit voortvloeiende kosten, waaronder die uit hoofde van opslag en transport, komen voor rekening van de wederpar­tij. De kosten verbonden aan de opslag bedra­gen tenminste 5% van het factuur­bedrag van de zaken per maand, met een minimum van € 250,- per maand.

B.  Blijft de wederpartij na 8 dagen na bovengenoemde gebeur­te­nis nog immer nalatig in haar afnameverplichting, dan is Eyes on Media gerech­tigd om hetzij - nakoming van de overeenkomst plus schadeloosstelling te vorde­ren, hetzij - middels een daartoe strekkende verklaring de overeen­komst te ontbin­den, waarbij de schadeloosstel­lings­regeling als hierbo­ven gemeld in art. 4 A van overeen­komstige toepassing is.

C. Indien een der bovengenoemde gevallen zich voordoet zal, of de oor­spronke­lijke overeenkomst al dan niet voorziet in een aflevering met beta­ling onder rembours, slechts worden afgele­verd na ont­vangst door Eyes on Media van alle factuurbedragen terzake, ver­meerderd met de kosten voor opslag, transport en dergelijke.

 

   Artikel 12. Keuring, reclame en garanties

A. Door of vanwege Eyes on Media (op)geleverde zaken of afgeronde werkzaamheden worden door de weder­partij direct bij melding door Eyes on Media van levering of gereedkoming gekeurd. Bestaat levering uit meerde­re leveranties, dan keurt de weder­partij direct na de eerste melding. De keuring mag door een derde worden uitgevoerd, en Eyes on Media mag bij de keuring aanwezig te zijn. Mocht uit deze keuring blijken dat het geleverde niet aan de verwach­tingen voldoet, dan stelt de wederpartij Eyes on Media daarvan onver­wijld in kennis, een en ander op straffe van verval van iedere aan­spraak

B.  Buiten opdrachten vallende onder aanneming van werk dienen reclames door de wederpartij binnen 8 dagen na levering/gereedkoming per aangete­kend schrijven ter kennis van Eyes on Media te worden gesteld, een en ander op straffe van verval van iedere aan­spraak. Iedere beschik­kings­handeling door of vanwege de wederpartij is een handeling van accep­ta­tie, en sluit reclame uit. Het in behandeling nemen van een reclame houdt in geen geval erkenning van de juistheid of tijdelijke indiening ervan in..

C.  Reclames aangaande de kwaliteit van het materiaal kunnen slechts worden erkend voor zover de leverancier van EYES ON MEDIA deze erkent.

   D.  Reclames ten aanzien van de gedeclareerde bedra­gen dienen binnen 8 dagen na factuurdatum per aangete­kend schrij­ven ter kennis van Eyes on Media te worden gesteld, op straffe van verval van aan­spraak.

E.  Garantie wordt enkel verleend wanneer en voor zover dat uitdrukkelijk en schrif­telijk is overeengekomen.

Iedere tekortkoming van de weder­partij in de nako­ming heeft tot gevolg dat gegeven garantie komt te vervallen

 

   Artikel 13. Aanneming van werk, meer- en minderwerk

A.  Verrekening van meer- en minderwerk vindt tenmin­ste plaats:

in geval van wijziging in de opdracht en/of in de voorwaarden van uitvoe­ring, ingeval van afwijking van de bedragen van de stelposten, in geval van afwijking van verrekenbare hoeveelheden, en indien het werk wordt geschortst dan wel gewijzigd uitgevoerd dient te worden.

B.  Als bij eindafrekening blijkt dat het totaalbedrag van het minderwerk die van het meerwerk overtreft heeft Eyes on Media recht op een bedrag ter hoogte van 10% van het verschil daartussen.

C.  Niettegenstaande art.4 laat een mondelinge wijziging in de order, meer- of minderwerk tot gevolg hebbende, de aanspraken van partijen op verreke­ning van meer- en minderwerk onverlet. De bewijslast ligt in dat geval bij de aanspraakma­kende partij.

D.  De uitgaven i.v.m. de stelposten worden berekend door de aan Eyes on Media bere­kende prijzen c.q. door Eyes on Media gemaakte kosten te vermeerderen met een aanne­mersvergoeding ad 20%.

E.  De kosten voor het verwerken van zaken, ten laste komende van een stelpost uitsluitend betrekking hebbende op de aanschaf daarvan, worden geacht in de aannemingssom te vallen. Zij worden echter wel ten laste van die stelpost verre­kend indien door de invulling daarvan de kosten hoger blijken dan waarmee Eyes on Media redelij­kerwijs reke­ning had moeten houden.

F.  Blijken overeengekomen verrekenbare hoeveelheden te hoog of te laag te zijn om het werk tot stand te brengen, dan vindt verrekening plaats van de uit die afwijking voortvloeiende meer- of minderkosten.

 

   Artikel 14. Aanneming van werk: keuring en oplevering

A.  Een redelijke termijn voor de dag dat naar haar mening het werk af is nodigt Eyes on Media nodigt de wederpartij uit het werk op te nemen. Opneming geschiedt binnen 2 dagen na bedoelde dag.

B. Geschiedt opneming niet binnen deze termijn, dan kan Eyes on Media de wederpartij nogmaals verzoeken binnen 2 dagen het werk op te nemen. Doet deze dit wederom niet, dan wordt het werk geacht te zijn goedgekeurd op de dag van eerste gereedmelding. Het werk, of een gedeelte ervan, wordt voorts geacht te zijn goedgekeurd op de dag dat, indien en voor zover, de wederpartij het werk in gebruik neemt

C. Na de opname bericht de wederpartij, in geval van afkeuring, Eyes on Media binnen 2 dagen schriftelijk van die afkeuring, onder noeming van de reden van afkeuring.

D. Kleine gebreken die het gebruik van het object niet belemmeren zijn geen geldige grond het werk af te keuren. Indien zich kleine gebreken voordoen bericht de wederpartij Eyes on Media zulks schriftelijk binnen 2 dagen na de opname, onder opgave van die gebreken. Eyes on Media zal die gebreken binnen 30 dagen herstellen, met uitzonde­ring van die gebreken die uit hoofde van de overeenkomst of deze voorwaar­den voor rekening en risico van de weder­partij komen. Daarna is Eyes on Media niet meer aanspra­ke­lijk voor gebreken of tekortkomingen aan het werk, behoudens het geval dat zich door schuld van Eyes on Media gebre­ken voordoen die de wederpartij niet redelijkerwijs eerder had kunnen onderkennen, Eyes on Media van het ontstaan van dergelijke gebreken had behoren te weten, en aan Eyes on Media terstond na ontdekking ervan melding wordt gemaakt.

E.  Heropneming na onthouding van goedkeuring geschiedt overeenkomstig het vorenstaande.

 

   Artikel 15. Aanneming van werk: oplevering en opleveringstermijn

A.  Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd indien het conform het voren­staande is of wordt geacht te zijn goedgekeurd. De dag dat het werk is of wordt geacht te zijn goedgekeurd geldt als dag van oplevering.

B.  Wanneer oplevering uiterlijk moet geschieden op een dag, niet zijnde een werkdag, wordt er opgele­verd op de eerst­vol­gende werkbare werkdag.

C.  De termijn van oplevering mag worden verlengd indien door overmacht, door wijziging in de opdracht c.q. voorwaarden van uitvoe­ring, door omstandigheden, niet voor rekening en risico van Eyes on Media komende, of door maatregelen van overheidswege, oplevering binnen de overeengekomen termijn niet redelijkerwijs van haar kan worden gevergd.

D.  Overschrijding van de oplevertermijn met vijf werkbare werkdagen maakt Eyes on Media op generlei wijze schadeplichtig. Na deze termijn bedraagt de gefixeerde schadevergoeding voor te late oplevering, voor rekening en risico van Eyes on Media komende, een bedrag van 50,- Euro per werkbare werkdag dat te laat wordt opgeleverd.

E.  M.b.t. de vraag of de opleveringstermijn is overschreden geldt i.t.t. het eerste lid als dag van oplevering de dag dat de wederpartij door Eyes on Media is uitgenodigd het werk te komen opnemen, echter enkel indien het werk vervolgens is goedge­keurd of wordt geacht dit te zijn.

 

   Artikel 16. Aansprakelijkheid en overmacht

A. Voor zover in deze voorwaarden aansprakelijkheden niet uitdrukkelijk worden aanvaar­d zijn de door Eyes on Media verrichte werkzaamheden voor risico van de weder­partij. Derhalve accepteert Eyes on Media geen aan­spra­kelijkheid voor schade, en vrij­waart de wederpartij Eyes on Media voor aanspra­ken van derden wegens schade;

-voortvloeiende uit de door haar verrichtte werkzaam­heden of enig verzuim in de uitvoering van de gegeven order;

-die het gevolg zijn van een gebrek c.q. de kwaliteit van geleverde of gebruikte zaken;

-veroorzaakt door diegene die zij tot de uitvoering van de order c.q. overeenkomst (deels) in haar plaats heeft gesteld;

-die ontstaat doordat zij een overeenkomst beëindigt of de last tot vervullen van de order opzegt.

B. De wederpartij zal de door Eyes on Media te bewerken objecten genoegzaam verzekerd hebben en houden, speciaal tegen brand- storm- en waterschade. Eyes on Media aanvaardt terzake geen enkele aansprakelijkheid.

C. Eyes on Media is niet aansprakelijk voor schade aan het werk:

-als gevolg van buitengewone omstandigheden waarvoor zij in verband met de aard van het werk geen passende maatrege­len had hoeven te nemen;

-als gevolg van geen, onjuiste of onvolledige informatie over de ligging van kabels, buizen, leidingen, of als gevolg van welk gebrek aan informa­tie dan ook;

D. Voor door Eyes on Media aan de wederpartij ter beschikking gesteld perso­neel, materiaal, etc., draagt de wederpartij volledige verant­woorde­lijkheid. Deze verantwoordelijkheid houdt tevens in een vrijwa­ring voor aan­spra­ken van derden.

E.  Storing in het bedrijf van Eyes on Media ten gevolge van overmacht heeft tot gevolg dat de verplichtingen tussen Eyes on Media en wederpartij over en weer zullen worden opgeschort zolang als de overmachtssituatie duurt. Indien nakoming niet meer mogelijk is, dan ontslaat de overmacht Eyes on Media van haar verplichtingen en is zij op generlei wijze schade­plich­tig. Ook als overmacht wordt aangemerkt de overmacht in het bedrijf van degene die Eyes on Media ter uitvoering van de order heeft aange­steld. In geval van overmacht zal Eyes on Media daarvan zo spoedig mogelijk mededeling doen aan de wederpartij. De wederpartij heeft tot 7 dagen na ontvangst van bedoelde mededeling het recht om de order te annuleren, echter onder de verplichting het reeds uitge­voerde gedeelte van de over­eenkomst naar even­redigheid te vergoeden.

F.  De aansprakelijkheid van Eyes on Media blijft ten alle tijde beperkt tot herstel/vervanging dan wel creditering van het aan de wederpartij terzake in rekening gebrachte, een en ander ter keuze van Eyes on Media. Eyes on Media accepteert nimmer aanspra­kelijkheid voor schade uit hoofd­e van gederfde winst of omzet, bedrijfs­schade, immateriele schade of gevolg­schade, in welke vorm dan ook.

G.  Indien Eyes on Media uit hoofde van enige overeenkomst ten behoeve van de wederpartij en op eigen kosten een verzekering heeft afgesloten accepteert zij slechts aansprakelijkheid tot het bedrag van de uit te keren verzekeringspenningen.

 

   Artikel 17.  (Intellectuele) Eigendommen

A.  De eigendom van door Eyes on Media aan de wederpartij gele­verde zaken blijft bij Eyes on Media, zij gaat pas over op de dag waarop de verschul­digde prijs, renten, kosten en schade­vergoedingen ter zake van de geleverde zaken en dien­sten, inclusief voorafgaande leve­rin­gen en dien­sten, is vol­daan, onverminderd het risico van de wederpartij voor die zaken.

B.  Zolang niet aan alle betalingsverplichtingen is voldaan, is de weder­partij niet gerechtigd de zaken in bewaring te geven, te ver­vreemden of te bezwaren met enig persoonlijk of zakelijk recht, dan wel er op enige andere wijze over te be­schik­ken, een en ander uitge­zonderd handelingen in de normale uitoe­fening van beroep of bedrijf.

C.  Omtrent zaken die door of vanwege de wederpartij aan Eyes on Media zijn toever­trouwd draagt Eyes on Media dezelfde zorg als die zij omtrent haar eigen zaken aanwendt. Het risico voor bedoelde zaken blijft echter bij de weder­partij.

D.  Alle rechten en eigendommen van intellectuele aard op de door Eyes on Media ontworpen of tot stand gebrachte tekeningen, ontwerpen, modellen, onderhoudsrap­porten, handleidingen etc. blijven bij haar berusten, tenzij schrifte­lijk en uitdruk­kelijk anders is overeengekomen. In dat geval zijn alle kosten daaruit voortvloeien­de voor rekening van de wederpar­tij.

E.  Door Eyes on Media tot stand gebrachte tekeningen, rapporten, offerte's e.d. mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Kopiëren of anderszins vermenig­vuldigen ervan is verbo­den.

F. Door het geven van een order tot verveelvuldiging, repro­duktie of bewerking van door de Auteurswet of enig industrieel of intellectueel eigendoms­recht beschermde zaak, ver­klaart de wederpartij dat geen inbreuk wordt gemaakt op enige rechten van derden. De wederpartij vrijwaart Eyes on Media voor alle aanspra­ken van derden uit hoofde van schending van enig intellectu­eel eigendom, waaronder begrepen auteurs­recht, octrooi, merknaam etc.

Hetzelfde geldt indien Eyes on Media voor de uitvoering van de order gebruik dient te maken van door de wederpartij ver­strekte of voorgeschreven zaken.

  

   Artikel 18. Betalingen

A.  Betaling vindt plaats binnen 8 dagen na factuurdatum, en dient te geschieden ten kantore van Eyes on Media. Schuld­vergelij­king en aftrek is, evenals opschor­ting, niet toegestaan.

B.  Voor orders die een langere bewerkingstijd vereisen, alsmede voor gecombineerde of samengestelde orders, of voor werk uit hoofde van aanne­ming van werk, zal betaling bij gedeelten kunnen worden verlangd.

C.  Door overschrijding van de betalingstermijn wordt de weder­partij geacht in verzuim te zijn. Alsdan is Eyes on Media gerech­tigd het factuurbe­drag te verho­gen met een contrac­tuele rente van 1,5% per maand of gedeelte van een maand, onver­minderd het recht het bedrag te vermeer­deren met incas­so-, gerechts-, en andere in­nings­kosten, waar­onder begrepen de kosten van rechtsbijstand. De buitenge­rech­te­lijke incassokos­ten zijn gefixeerd op 15% van de hoofd­som, met een minimum van 150,- Euro.

D.  Beta­lingen zullen in het geval van sub C. in eerste instantie worden aangemerkt als betaling van rente en kos­ten, ongeacht onder welke om­schrijving zij werden ver­richt.

E.  Eyes on Media is gerechtigd het factuurbedrag te verhogen met kredietbeper­kingstoeslag van maxi­maal 2%. Deze toeslag is verschuldigd zodra betaling plaatsvindt na de vervaldatum van de factuur.

Ingeval door Eyes on Media een eindafrekening is opgesteld is de verval­da­tum dertig dagen na de indiening daarvan.

F.  Eyes on Media is ten alle tijde ge­rech­tigd vol­doen­de ze­ker­heid voor de beta­ling te verlan­gen, ook indien zulks bij het aangaan van de overeenkomst niet uitdrukkelijk is bedongen en de wederpartij een krediet is gegund. Eyes on Media kan de nakoming op­schor­ten in­dien de ver­langde zeker­heid niet wordt of kan worden gege­ven.

Evenzo worden in bedoeld geval alle nog niet opeisbare vorderingen van Eyes on Media op de wederpartij direct opeisbaar.

G.  Onverminderd de overige betalingscondities heeft Eyes on Media het recht ontvan­gen verzekeringspen­ningen in mindering te brengen op het terzake van de overeenkomst verschuldigde.

H.  In geval de wederpartij surséance van betaling/wettelijke schuldsanering aanvraagt, in staat van faillissement komt te verkeren, dan wel de vrije beschikking over zij vermogen c.q een deel daarvan is komen te verliezen, worden alle op dat moment nog niet opeisbare vorderingen van Eyes on Media direct opeisbaar.

 

   Artikel 19. Onderaanneming

   Indien Eyes on Media optreedt als hoofdaannemer is zij gerechtigd betalingen aan haar onderaannemer op te schorten totdat deze aan Eyes on Media heeft overgelegd: verklaringen, niet ouder dan drie maanden, van goed betalingsgedrag, afgegeven door Bedrijfsvereniging en Fiscus alsmede een G-rekening overeenkomst met een bankinstelling. Eyes on Media is gerechtigd te verlangen dat de factuur van de onderaannemer het loonsomgedeelte aangeeft, en dat het aan dat loonsomgedeelte gerelateerde belasting- en premiedeel op een voor reservering van belastingen en premies geopende, geblokkeerde rekening van onderaannemer wordt betaald.

 

Artikel 20. Rechts- en forumkeuze

A.  De burgerlijke rechter te Amsterdam is met uit­slui­ting van iedere andere rechter, arbiter of bindend advi­seur, bevoegd kennis te nemen van geschil­len, gerezen naar aanlei­ding van transacties, overeen­kom­sten, aanbiedin­gen, opdrachten en nadere overeenkomsten tussen Eyes on Media en de wederpar­tij.

B.  Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten, aanbiedin­gen en opdrachten is het Nederlandse recht van toepassing. De bepalingen van het Nederlands burgerlijk recht gelden onver­kort wanneer de weder­partij een buitenland­se be­treft, ongeacht waar de leverantie c.q. werkzaamheden wordt resp. worden verricht.

 

   Artikel 21. Slotbepaling

Strijdigheid van een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden met terzake geldende wettelijke regelingen, dan wel met de onderliggende overeenkomst heeft slechts consequenties voor die bepalingen. Het laat onverlet de gelding van het overige in deze algemene voorwaarden geregel­de.

                                                                                   

                                                                                    Eyes on Media BV